dasneuebad.ch ist ein Angebot von Plattenexperte Dobromir Marinov, Affolternstrasse 43a, 8913 Ottenbach.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Offerten, Aufträge, Beratungen und Ausführungen im Bereich Badrenovationen, Plattenarbeiten und damit verbundene Leistungen.

Unsere Offerten sind, sofern nicht anders erwähnt, während der angegebenen Frist gültig. Der Auftrag gilt als erteilt, sobald die Offerte schriftlich, per E-Mail oder mündlich bestätigt wurde.

Pläne, Skizzen, Konzepte, Berechnungen und Unterlagen bleiben Eigentum von Plattenexperte Dobromir Marinov. Ohne schriftliche Zustimmung dürfen diese nicht an Dritte weitergegeben oder für Arbeiten durch andere Unternehmer verwendet werden.

Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Mehrwertsteuer wird gemäss Offerte ausgewiesen.

Nicht inbegriffen sind Arbeiten, welche in der Offerte nicht ausdrücklich erwähnt sind. Dazu gehören insbesondere unvorhersehbare Zusatzarbeiten, Anpassungen am Untergrund, Leitungen, Abdichtungen, Asbestsanierungen, Wartezeiten, Materialpreisänderungen oder Kundenwünsche nach Auftragserteilung.

Solche Arbeiten werden vorgängig besprochen und zusätzlich verrechnet.

Der Besteller stellt, sofern nicht anders vereinbart, Strom, Wasser und Zugang zur Baustelle kostenlos zur Verfügung.

Vorarbeiten anderer Unternehmer müssen rechtzeitig und fachgerecht abgeschlossen sein. Verzögerungen durch nicht fertige Vorarbeiten, ungeeignete Untergründe, Feuchtigkeit, fehlende Materialien oder andere bauseitige Hindernisse berechtigen zur Anpassung von Terminen und zur Verrechnung von Mehrkosten.

Für bauseits gelieferte Platten, Sanitärartikel, Möbel, Armaturen oder andere Produkte übernimmt Plattenexperte Dobromir Marinov keine Gewährleistung bezüglich Qualität, Masshaltigkeit, Lieferverzug, Beschädigung oder fehlenden Teilen.

Der Besteller ist dafür verantwortlich, dass das Material rechtzeitig, vollständig und passend auf der Baustelle vorhanden ist.

Die Arbeiten werden nach anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach den relevanten SIA-Normen und Merkblättern ausgeführt.

Bei Plattenarbeiten gelten insbesondere die technischen Bedingungen für Untergrund, Abdichtung, Gefälle, Fugen, Bewegungsfugen und Materialeigenschaften. Farbunterschiede, Kaliberdifferenzen, leichte Massabweichungen oder unterschiedliche Fugenfarben können material- und produktionsbedingt auftreten.

Elastische Fugen gelten als Wartungsfugen und sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Termine werden nach bestem Wissen geplant. Können Termine aus Gründen, die nicht durch Plattenexperte Dobromir Marinov verursacht wurden, nicht eingehalten werden, entstehen daraus keine Schadenersatzansprüche.

Dazu gehören insbesondere Lieferverzögerungen, Zusatzarbeiten, verdeckte Mängel, Feuchtigkeit, nicht fertige Vorarbeiten oder Entscheidungen des Bestellers.

Zahlungen sind gemäss Offerte oder Rechnung zu leisten. Wenn nichts anderes vereinbart wurde, sind Rechnungen innert 14 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar.

Bei grösseren Aufträgen können Akontozahlungen nach Baufortschritt verlangt werden.

Materialbestellungen wie Platten, Sanitärartikel, Badmöbel, Armaturen, Duschtrennwände sowie Leistungen von externen Unternehmen und Lieferanten sind vor der Bestellung vollständig zu bezahlen. Die Bestellung erfolgt erst nach Zahlungseingang.

Bereits bestellte oder speziell für den Auftrag beschaffte Materialien können bei einer Auftragsänderung oder Stornierung nicht zurückgenommen oder rückerstattet werden, sofern der Lieferant diese nicht zurücknimmt.

Reklamationen zu einzelnen Punkten berechtigen nicht zum Zurückbehalten der gesamten Rechnung.

Nach Abschluss der Arbeiten erfolgt eine gemeinsame Kontrolle. Wird das Werk benutzt, gilt es als abgenommen.

Offensichtliche Mängel sind innert 10 Tagen schriftlich zu melden. Später gemeldete erkennbare Mängel können nicht mehr berücksichtigt werden.

Für die von Plattenexperte Dobromir Marinov ausgeführten Arbeiten gelten die Bestimmungen der SIA-Norm 118, sofern diese vereinbart wurden.

Die Gewährleistungsfrist beträgt insgesamt 5 Jahre ab Werkabnahme.

• Während der ersten 2 Jahre können alle Mängel geltend gemacht werden.
• Während der darauffolgenden 3 Jahre können verdeckte Mängel geltend gemacht werden, die bei der Abnahme und während der ersten zwei Jahre nicht erkennbar waren.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

• Silikon- und andere elastische Fugen. Diese gelten als Wartungsfugen und unterliegen normalem Verschleiss.
• Schäden infolge mangelnder Pflege, unsachgemässer Nutzung oder Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel.
• Schäden durch Eingriffe Dritter nach der Abnahme.
• Schäden durch Setzungen, Bewegungen oder Rissbildungen des Bauwerks oder Untergrunds.
• Schäden aufgrund mangelhafter Vorleistungen anderer Unternehmer.
• Schäden an bauseits gelieferten Materialien, Möbeln, Armaturen oder Geräten, soweit kein Montagefehler vorliegt.
• Normale Abnutzung und Verschleiss.

Für Sanitärartikel, Armaturen, Möbel, Duschtrennwände, Elektrogeräte und weitere Produkte gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers.

Mängel sind nach deren Feststellung unverzüglich schriftlich zu melden. Plattenexperte Dobromir Marinov ist vor einer Behebung durch Dritte die Möglichkeit zur Besichtigung und Nachbesserung einzuräumen.

Die Baustelle wird besenrein übergeben. Eine Bauendreinigung oder Spezialreinigung ist nur enthalten, wenn dies ausdrücklich in der Offerte erwähnt ist.

Personenbezogene Daten werden nur zur Bearbeitung von Anfragen, Offerten, Aufträgen und zur Kommunikation verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies für die Auftragsabwicklung erforderlich ist.

Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von Plattenexperte Dobromir Marinov.